Договор

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Общество с ограниченной ответственностью

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Сорск                                                                                                                   «         »                   2024 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройматериалы» (ООО «Стройматериалы»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании______________________., с одной стороны, и

         Общество с ограниченной ответственностью ___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________  , действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставлять (передавать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар из числа следующих видов продукции (далее - Товар):

1.1.1. Щебень-известняк (фракции: 5-20 мм, 20-40 мм, 40-80 мм, 80-160 мм),

1.1.2. Песок из отсевов дробления (фракции 0-5 мм, 0-8 мм),

1.1.3. Щебеночно-песчаная смесь С4,С5 (ЩПС).

1.2. Наименование (ассортимент) и количество поставляемого Товара определяются сторонами в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае отсутствия заключенной Сторонами Спецификации, условия поставки Товара в части наименования (ассортимента), количества, цены и общей стоимости поставляемого Товара считаются согласованными Сторонами в счетах, оплаченных Покупателем, товарных накладных (ТН), универсальных передаточных документах (УПД), актах приемки – передачи товара, подписанных обеими Сторонами.

Любая передача Товара от имени Поставщика Покупателю в период действия настоящего договора является поставкой Товара по настоящему договору.

 

  1. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  • Общая стоимость (цена) настоящего Договора складывается из стоимости Товара, поставленного в период действия настоящего Договора.
  • Цена Товара формируется в следующем порядке:

Наименование товара

Ед. изме-рения

Цена с НДС, руб./тонна

До 150 тонн включи-тельно

Свыше 150 тонн до 1000  тонн включи-тельно

Свыше 1000 тонн до 1200  тонн включи-тельно

Свыше 1200 тонн до 1500  тонн включи-тельно

Свыше 1500 тонн

Песок из отсевов дробления известняка фр. 0-5 (0-8)

т

 

 

 

 

 

Щебень-известняк                фр. 5-20, фр. 20-40,

фр. 40-80

т

 

 

 

 

 

Щебень-известняк                фр. 80-160

т

 

 

 

 

 

Щебеночно песчаная смесь С4,С5

т

 

 

 

 

 

Камень- известняк  фр. 200+

т

 

 

 

 

 

 

           2.3.Покупатель оплачивает Товар в порядке 100% (стопроцентной) предварительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета от Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет последнего.

Датой исполнения обязательства Покупателя по оплате товара является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

 

  1. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
    • Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, Товар поставляется на условиях выборки со склада Поставщика, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 62 км а/д «Пригорск – Ербинская», карьер «Подкамешек».

Передача Товара Покупателю осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 16.00 ч. с перерывом на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. Время и дни поставки могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Покупателя.

Погрузка товара в автотранспорт Покупателя (Перевозчика) осуществляется силами и за счет Поставщика

  • В случае если Стороны в Спецификации и/или путем оплаты счета согласуют условие о передаче Товара в ином месте, т.е. не по месту нахождения карьера Поставщика с доставкой Товара силами и транспортом Поставщика до указанного Покупателем адреса, то стоимость такой доставки определяется по тарифам, действующим у Поставщика на дату доставки Товара, размещенным на сайте Поставщика по адресу в сети Интернет: http://s-material19.ru, и отражается в соответствующей Спецификации или Счете. Стоимость доставки подлежит оплате Покупателем одновременно с оплатой Товара, подлежащего поставке. В случае, если стоимость доставки не будет оплачена к сроку поставки Товара, то Товар передается на условиях, предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора.
  • Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара является встречным по отношению к обязательству Покупателя о предварительной оплате поставляемого товара в соответствии со ст. 328 ГК РФ.

В случае неоплаты или нарушения срока оплаты поставляемого товара, а также в случае неполной оплаты поставляемого товара, Поставщик вправе увеличить согласованный сторонами срок поставки на время просрочки оплаты и (или) приостановить отгрузку Товара до момента исполнения Покупателем обязательства по оплате товара в размере 100% его стоимости.

  • Срок поставки Товара: 3 (три) рабочих дня с момента исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара.
  • Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю и подписания им соответствующего передаточного документа (товарная накладная (ТН), универсальный передаточный документ (УПД) или акт приемки-передачи товара.
  • Товар поставляется без упаковки – навалом.
  • Покупатель обязуется при нахождении на объектах (территории) Поставщика обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, самостоятельно нести ответственность за действия и безопасность своих сотрудников (в том числе сотрудников субподрядных организаций) в соответствии с требованиями Правил в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, которые размещены на сайте Поставщика по адресу в сети Интернет: http://s-material19.ru.

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    • Стороны несут друг перед другом ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
    • В случае, если Покупатель не исполнит обязательство о предварительной оплате Товара (п. 2.5 Договора), а Поставщик, не смотря на это, передаст Покупателю Товар до получения оплаты, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости переданного Товара, указанной в соответствующей Спецификации или в иных документах, перечисленных в п. 1.3. Договора, за каждый день, начиная со дня, следующего за днем передачи Товара, и по дату его фактической оплаты.
    • Неустойка (штрафы, пени) по Договору выплачиваются на основании обоснованного письменного требования Стороны. Применение предусмотренных настоящим Договором мер ответственности к нарушившей Стороне является правом другой Стороны. Нарушившая Договор Сторона уплачивает суммы штрафных санкций при условии получения соответствующего требования от другой Стороны.
    • В случае нарушения Покупателем (грузополучателем) правил погрузки груза в транспортное средство, ответственность, в том числе за неправильное размещение груза в транспортном средстве, за превышение допустимой массы/габаритов транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы/габаритов транспортного средства и(или) нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, за смещение груза во время движения и последствия такого смещения и другое, несет Покупатель.
    • При осуществлении Покупателем (грузополучателем) перевозки груза с превышением допустимой массы/габаритов транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы/габаритов транспортного средства и(или) нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, и (или) с указанными недостоверными сведениями на перевозимый груз, Покупатель (грузополучатель) не вправе требовать от Поставщика возмещения понесенных убытков.

В случае привлечения Поставщика к административной ответственности в качестве Грузоотправителя по ст. 12.21.1 КоАП РФ, Покупатель обязуется возместить убытки Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования об их возмещении.

  • Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между Сторонами при исполнении и/или в связи с настоящим Договором разрешаются путем переговоров. До обращения в суд для Сторон обязательно соблюдение письменного претензионного (досудебного) порядка урегулирования разногласий и/или спора. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней со дня получения такой претензии соответствующей Стороной. При недостижении Сторонами согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.
  • Претензии относительно количества и ассортимента Товара Покупатель вправе направить Поставщику не позднее 3 (трёх) рабочих дней, а по качеству – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю. В случае нарушения Покупателем сроков направления претензий по количеству/ассортименту/качеству, установленных в настоящем пункте договора, такие претензии Поставщиком к рассмотрению не принимаются.

 

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
    • Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2024г, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в период действия Договора.
    • Настоящий Договор, все изменения, дополнения, Спецификации и прочие приложения к нему имеют силу лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены оттисками печатей обеих Сторон.
    • Стороны признают юридическую силу запросов, уведомлений и иных документов, направленных посредством электронной почты, в случае если содержащиеся в них данные отражены в отдельных письменных документах, составленных Сторонами в ходе исполнения Договора. Согласно п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, допускается подписание документов, относящихся к данному Договору (за исключением первичных учетных документов), посредством направления соответствующих уведомлений и/или копий документов по электронной почте (в том числе, при направлении копий документов посредством электронной почты по адресам, указанным в настоящем Договоре). При этом Сторона, воспользовавшаяся электронной почтой, обязана в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания предоставить другой Стороне подлинный экземпляр соответствующего документа. Сообщение, направленное по электронной почте, считается полученной Стороной-получателем на следующий рабочий день после даты отправления такого сообщения Стороной-отправителем.
    • В случае, если Стороны в Спецификации согласуют иные условия, чем в настоящем Договоре, Стороны руководствуются условиями, согласованными в Спецификации.
    • Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой из Сторон.
  2. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Поставщик:

ООО «Стройматериалы»

Юридический адрес:

655111, РХ, г. Сорск, ул. Карпинского, 1.

Почтовый адрес:

655111, РХ, г. Сорск, ул. Кирпичная, 1

Тел./факс: 8(39033) 26-556

Эл. адрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

ОГРН: 1041910002760

ИНН/КПП: 1910009494/191001001

Банковские реквизиты:

Р/с: 40702810032400000069

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва

К/с: 30101810145250000411

БИК: 044525411

 

________________ А.С. Сацук

Покупатель:

ООО       

Юридический адрес :

 

 

Почтовый адрес :

 

 

 

ИНН/КПП:

р/сч:

к/сч:

БИК:

 

E-mail:

 

 ________________